ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок на выполнение работ по устройству щебеночного покрытия по ул.Юбилейной с.Новосклюиха Рубцовского района
1. Запрос котировок проводится администрацией Новосклюихинского сельсовета.
Место нахождения: Алтайский край, Рубцовский район, с. Новосклюиха ул. Мира 41
Почтовый адрес: Алтайский край, Рубцовский район 658252 с. Новосклюиха ул. Мира 41
Номер контактного телефона: 78381
2. Источником финансирования муниципального заказа является бюджет муниципального образования муниципального района Новосклюихинский сельсовет
3.Наименование, характеристики и объем выполняемых работ.
Согласно Приложению №1 к настоящему извещению.
4.Место проведения работ
Алтайский край, Рубцовский район, с. Новосклюиха, ул.Юбилейная.
5.Сроки выполнения работ, оказания услуг.
В течение месяца с даты заключения муниципального контракта.
6.Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
В начальную цену контракта включены все расходы, в т.ч. на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7.Максимальная цена контракта составляет 124916,3 рублей.
8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.
Прием котировочных заявок осуществляется по адресу:658252 Алтайский край Рубцовский район с.Новосклюиха ул. Мира 41.
Дата начала подачи котировочных заявок:18.05.2010г.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов 24.05.2010г.
Котировочная заявка подается участником размещения заказа уполномоченному органу в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется уполномоченным органом.
По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, уполномоченный орган выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Контактное лицо по приему заявок Тишкин Юрий Алексеевич, тел. 78381, факс 78381.
9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Оплата за выполненные работы будет производиться перечислением на расчетный счет исполнителя муниципального заказа в течение пятнадцати банковских дней с даты подписания заказчиком акта выполненных работ.
10. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок составляет не более пятнадцати дней.
11. Форма котировочной заявки.
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.
Условия исполнения государственного или муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:
ОБРАЗЕЦ
Администрации Новосклюихинского сельсовета
«__»________ ____г.
№_____
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по устройству щебеночного покрытия по ул.Юбилейной, с. Новосклюиха, Рубцовского района Алтайского края, __________________________________________ (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН,
готово осуществить поставку товаров, указанных в извещении о проведении запроса котировок в следующем порядке, а именно:
1.Наименование и характеристики выполняемых работ: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Цена товаров с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мы согласны на выполнение условий контракта, указанных в извещении о проведении запроса котировок на выполнение работ по устройству щебеночного покрытия по ул.Юбилейной, с. Новосклюиха, Рубцовского района Алтайского края для муниципального заказчика – администрации Новосклюихинского сельсовета.
Подпись уполномоченного лица _____________________
м.п.
Дополнительную информацию можно получить по адресу_________________________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.
Контактное лицо: Ф.И.О__________________________________; номер контактного телефона __________________; адрес электронной почты ______________________.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___
на выполнение работ по устройству щебеночного покрытия по ул.Юбилейной, с. Новосклюиха, Рубцовского района Алтайского края
с.Новосклюиха _________________
Администрация Новосклюихинского сельсовета, именуемая в дальнейшем “Заказчик”, в лице главы сельсовета Тишкина Юрия Алексеевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________ в лице _______________________________________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок №______ от _________________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству щебеночного покрытия по ул.Юбилейной, с. Новосклюиха, Рубцовского района Алтайского края, в соответствии с условиями настоящего контракта, в соответствии с техническим заданием, локальными сметными расчетами и другой нормативной документацией, из материалов Подрядчика, а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату выполненных работ.
2.Цена контракта и порядок расчетов
2.1.Цена настоящего контракта в соответствии с протоколом от ____________________________________________________№______ составляет ____________________(______________________________________) рублей.
2.2. Окончательный расчет производится за средств бюджета муниципального образования Новосклюихинский сельсовет, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, в течение 10 дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ и по мере поступления средств бюджета на расчетный счет Заказчика..
2.3. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.4. По согласованию Сторон, возможна предоплата в размере, не превышающем 30% цены контракта.
3. Условия и сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в соответствии с условиями настоящего контракта, в соответствии с техническим заданием, локальными сметными расчетами и другой нормативной документацией, из материалов Подрядчика, в течение трех дней с момента заключения контракта.
3.2. Место выполнения работ: ул.Юбилейная, с. Новосклюиха, Рубцовского района
Алтайского края
3.3. Срок выполнения работ: в течение месяца с даты заключения контракта.
3.4. По окончании работ Подрядчик осуществляет сдачу, а Заказчик – приемку выполненных работ. Сдача-приемка осуществляется сторонами в течение 3 дней с момента предъявления Подрядчиком работ к сдаче. В течение указанного времени Заказчик обязан рассмотреть отправленный ему акт сдачи-приемки работ и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работ или письменный мотивированный отказ от его подписания.
4. Обязательства сторон
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, других нормативных документов, в соответствии с техническим заданием и из материалов Подрядчика.
4.1.2.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.3.По окончании работ предоставить Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2.2. Передать Подрядчику необходимую для выполнения работ документацию, в том числе техническое задание, в течение суток с момента заключения настоящего контракта.
4.2.3. Обеспечить готовность объекта для выполнения работ и обеспечить доступ Подрядчику на объект для выполнения работ.
4.1.4. Обеспечить безопасность дорожного движения в границах выполняемых работ.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, к нему применяются штрафные санкции (штраф) в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения принятых по настоящему контракту обязательств. Сведения о таком Подрядчике заносятся в реестр недобросовестных Подрядчиков.
5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов, исключающих возможность исполнения обязательств по контракту и др.
6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении и влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту в течении десяти дней.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Контроль и качество работ
7.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за выполнением работ, в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с действующим законодательством.
Заказчик имеет право давать обязательные для Подрядчика указания по вопросам обеспечения качества выполняемых Работ, соблюдения срока их выполнения, качества предоставленных Подрядчиком материалов.
7.2.Подрядчик обязан создать Заказчику все необходимые условия для осуществления контрольных функций, обеспечить доступ, устранить препятствия при осуществлении контроля
7.3. Подрядчик обязан оповестить Заказчика о промежуточной приемке подлежащих закрытию Работ не менее чем за 3 дня до ее проведения и составить надлежащим образом акт приемки скрытых работ.
8.Гарантии
8.1. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ
8.1.1. Обнаруженные, в период гарантийного срока, дефекты устраняются Подрядчиком за свой счет в согласованные сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
8.1.2. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного, либо телефонного извещения Заказчика.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Порядок изменения и расторжения договора
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10.2. Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
11. Заключительные условия
11.1. Настоящий Контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему контракту.
11.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, банковских реквизитов, руководителя она обязана в течение пяти (5) дней письменно известить об этом другую сторону..
11.3. Настоящий контракт составляется в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 2 (два) из них находятся у заказчика и 1 (один) у Подрядчика.
11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. Срок действия Контракта
12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до _______________.
6. Юридические адреса и подписи сторон
__________________________ _______________________________
